Comptabilisation des matériaux remis à l'entrepreneur. Un échantillon d'un contrat de construction réalisé à partir des matériaux de l'entrepreneur, conclu entre une personne morale et une personne physique Acquisition de matériaux par un entrepreneur dans le cadre d'un contrat de construction
des matériaux de l'entrepreneur représenté par une personne agissant sur la base, ci-après dénommée " Prestataire", D'une part, et gr. , passeport : série, numéro, délivré, domicilié à l'adresse :, ci-après dénommée " Client", D'autre part, ci-après dénommées les" Parties ", ont conclu le présent accord, ci-après " Contracter", à propos des éléments suivants :1. L'OBJET DE L'ACCORD
1.1. Aux termes du présent contrat, l'Entrepreneur s'engage à exécuter sur le chantier appartenant au Client à l'adresse : (ci-après dénommé le Chantier), dans le délai fixé par le contrat, les travaux dont le résultat est (ci-après dénommé comme l'Objet), et le Client s'engage à accepter le résultat et à payer le prix fixé par le contrat.
1.2. Les travaux de construction sont exécutés par l'entrepreneur dans le strict respect de la législation en vigueur dans le domaine de la construction, conformément aux termes de référence, à la documentation du projet, au SNIP, au SANPIN, aux règlements techniques.
1.3. La documentation de conception a été préparée.
1.4. L'Entrepreneur s'engage à réaliser les travaux de construction de l'Installation avec ses propres matériaux.
2. COT ET PROCÉDURE DE PAIEMENT
2.1. Le coût total des travaux effectués par l'entrepreneur est déterminé par l'estimation et s'élève à roubles. Ce montant comprend le coût des travaux, la rémunération due, le coût des matériaux de construction, les frais de transport, l'utilisation de l'équipement et les autres coûts de l'Entrepreneur dans le cadre de la construction de l'Installation, ainsi que la compensation des frais de l'Entrepreneur. Le coût total des travaux exécutés par l'entrepreneur comprend toutes les taxes et tous les frais.
2.2. Dans le cas où le coût oeuvres individuelles sous réserve d'éclaircissements pendant la construction, le prix du marché est déterminé en tenant compte de ces éclaircissements.
2.3. En cas de résiliation anticipée du présent contrat d'un commun accord entre les parties, les parties procèdent à un rapprochement des paiements effectués par le Client et des travaux effectivement exécutés par le Prestataire. Si le paiement du Client excède le prix des travaux exécutés, la différence entre eux est restituée par le Titulaire au plus tard le lendemain du jour de la résiliation du contrat. En cas de dépassement du prix contractuel des travaux effectivement exécutés par le Titulaire sur le paiement effectué par le Client, la différence entre eux est payée par le Client au plus tard le lendemain du jour de la résiliation du contrat.
2.4. Le paiement au titre du présent contrat est effectué par le Client par étapes conformément à l'échéancier de paiement.
2.5. Le client a le droit de suspendre le prochain paiement si l'entrepreneur retarde la livraison de la prochaine étape des travaux.
2.6. Le paiement au titre du présent contrat s'effectue par virement de fonds sur le compte de règlement du contractant ou par dépôt en espèces au bureau du contractant.
3. OBLIGATIONS ET DROITS DU CONTRACTANT
3.1. L'entrepreneur s'engage:
3.1.1. Réaliser la construction de l'Objet dans les conditions spécifiées dans le contrat.
3.1.2. Construire un Objet en totale conformité avec les termes du contrat.
3.1.3. Veiller au respect des règles de sécurité.
3.1.4. Achetez le matériel requis.
3.1.5. Pour livrer à vos frais sur le chantier tout ce dont vous avez besoin pour effectuer les travaux, équipements et engins de chantier.
3.1.6. Construire à vos frais sur le chantier toutes les structures temporaires nécessaires à la préservation des matériaux et exécuter les travaux en vertu du présent contrat.
3.1.7. Être responsable envers le client de la mauvaise exécution des travaux en vertu du présent contrat par les sous-traitants concernés.
3.1.8. L'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le client et, avant de recevoir des instructions de sa part, de suspendre les travaux s'il constate :
- l'inadéquation ou la mauvaise qualité du matériel, de l'équipement, de la documentation technique fournie par le Client ou de la chose transférée pour traitement (traitement) ;
- les éventuelles conséquences négatives pour le client de l'exécution de ses instructions sur la méthode d'exécution des travaux ;
- d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur qui menacent la validité ou la durabilité des résultats des travaux exécutés ou rendent impossible leur achèvement à temps.
3.1.9. Assurer l'entretien et le nettoyage du chantier.
3.1.10. Dans les jours suivant la date de livraison de la construction achevée de l'Objet, à ses frais, sortir les biens lui appartenant en dehors du chantier de construction, incl. machines et équipements de construction, Véhicules, outils, inventaire, Matériaux de construction, structures, bâtiments et structures temporaires et autres biens, ainsi que les déchets de construction.
3.1.11. Assurer la sécurité de l'Installation et des matériaux contre le vol, les dommages, les dommages, la destruction jusqu'à ce que le Client accepte l'Installation.
3.1.12. Remettre le chantier de construction au client à la fin des travaux en vertu de la loi.
3.2. L'entrepreneur a le droit:
3.2.1. Si le Client ne remplit pas l'obligation de payer le prix forfaitaire ou toute autre somme due au Contractant dans le cadre de l'exécution du contrat, le Contractant a le droit de retenir, conformément à l'article 359 et à l'article 360 du Code civil Code de la Fédération de Russie, le résultat des travaux, ainsi que les équipements appartenant au Client, le reste du matériel inutilisé et autres la propriété du Client qui s'est avéré être en sa possession jusqu'à ce que le Client paie les montants correspondants.
4. OBLIGATIONS ET DROITS DU CLIENT
4.1. Le client s'engage:
4.1.1. Pour la période de construction de l'Objet, transférer le chantier de construction à l'Entrepreneur en vertu de la Loi dans les jours suivant la date de signature du présent contrat.
4.1.2. Effectuer le paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur au montant et de la manière conformément aux termes du contrat.
4.1.3. Assurer le libre accès de l'Entrepreneur au chantier, et s'il est impossible de remplir cette obligation, rembourser à l'Entrepreneur les éventuels frais supplémentaires qu'il a engagés pour lever les obstacles qui se sont posés.
4.1.4. Ne pas interférer avec les activités opérationnelles et économiques de l'Entrepreneur dans l'exécution du présent contrat et ne pas impliquer les travailleurs de l'Entrepreneur pour effectuer des travaux sur le chantier en dehors du champ d'application du présent contrat pendant sa validité.
4.1.5. Accepter, conformément aux termes du présent contrat, le résultat des travaux exécutés par l'Entrepreneur.
4.1.7. Remplir intégralement toutes ses obligations stipulées dans d'autres articles du présent accord.
4.1.8. Si le Client ne remplit pas toutes ses obligations au titre du présent contrat dans les délais, ce qui entraînera un retard dans l'exécution des travaux par l'Entrepreneur, alors ce dernier a le droit de suspendre l'exécution des travaux et de proroger la date d'achèvement de la période appropriée. Aussi, pendant cette période, l'Entrepreneur est exonéré du paiement des pénalités pour le retard dans l'exécution des travaux causé par le manquement du Client à ses obligations. Dans ce cas, les parties prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter des frais supplémentaires.
4.2. Le client a le droit:
4.2.1. Vérifier en tout temps l'avancement et la qualité des travaux exécutés par l'Entrepreneur sans interférer avec ses activités.
4.2.2. Si l'entrepreneur ne commence pas l'exécution du contrat de travail en temps opportun ou exécute le travail si lentement que son achèvement dans les délais devient clairement impossible, le client a le droit de refuser d'exécuter le contrat et d'exiger une indemnisation pour les pertes.
4.2.3. Si au cours de l'exécution des travaux, il devient évident qu'ils ne seront pas exécutés correctement, le client a le droit de désigner l'entrepreneur dans un délai raisonnable pour éliminer les défauts et, si l'entrepreneur ne remplit pas cette exigence dans le délai imparti, de résilier le contrat de travail, ou de confier la correction des travaux à une autre personne aux frais de l'Entrepreneur, et également réclamer des dommages-intérêts.
4.2.4. À tout moment avant la livraison du résultat des travaux à lui, refuser d'exécuter le contrat en payant à l'Entrepreneur une partie du prix établi au prorata de la partie des travaux exécutés avant de recevoir l'avis du refus du Client d'exécuter le Contrat. Le client est également tenu de rembourser à l'entrepreneur les pertes causées par la résiliation du contrat de travail, dans la différence entre le prix déterminé pour l'ensemble des travaux et une partie du prix payé pour les travaux exécutés.
5. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
5.1. La durée totale d'exécution des travaux est fixée par le calendrier des travaux.
5.2. Les conditions d'exécution des travaux au titre du présent contrat sont calculées en jours ouvrables. Une semaine de travail est établie avec une durée de cinq jours ouvrables. Les délais de réalisation des travaux ne comprennent pas les week-ends, vacances qui sont des jours non ouvrables.
5.3. L'entrepreneur a le droit de suspendre l'exécution des travaux dans des conditions météorologiques défavorables qui ne garantissent pas la qualité et la technologie de l'exécution des travaux qui répondent aux termes du présent contrat. La suspension des travaux en raison des conditions météorologiques s'accompagne d'une notification écrite au Client et d'une inscription au journal des travaux.
5.4. Les travaux au titre du présent contrat sont exécutés par l'entrepreneur par étapes. L'Entrepreneur doit commencer à produire et à achever les travaux conformément au Programme des travaux.
6. COMMUNICATION
6.1. Préalablement à la signature du présent contrat, le Contractant est tenu de communiquer par écrit la liste des communications nécessaires à l'accomplissement de ses obligations au titre du contrat, ainsi que les caractéristiques de ces communications.
6.2. L'entrepreneur réalise les raccordements temporaires aux communications existantes (pour la durée des travaux sur le chantier) et le raccordement des communications nouvellement construites dans les points de raccordement existants.
6.3. L'enregistrement des autorisations auprès des autorités locales, des autorités de régulation, des tiers, des propriétaires de communications générales pour la connexion des communications est effectué par le Client. Les parties peuvent convenir d'une procédure différente. D'un commun accord entre les parties, les obligations de coordination peuvent être confiées au Prestataire (avec le concours du Client).
7. PRODUCTION D'OEUVRES
7.1. L'entrepreneur teste les équipements qu'il a installés et participe à ses tests complets.
7.2. Si le client transfère à l'entrepreneur tout équipement pour l'exécution des travaux en vertu du contrat, ce transfert est effectué en vertu de la loi. L'équipement transféré est sous la garde de l'entrepreneur et est retourné une fois les travaux nécessaires terminés.
7.3. L'entrepreneur doit informer le client par écrit de la disposition à accepter les travaux cachés jours avant cette acceptation. La livraison et l'acceptation des œuvres cachées sont confirmées par les actes bilatéraux correspondants de livraison et d'acceptation des œuvres cachées. Si le Client n'a pas été informé ou informé avec retard du moment de la réception et que la clôture des travaux a été effectuée sans sa confirmation, alors à la demande du Client, l'Entrepreneur est obligé d'ouvrir toute partie des travaux cachés à ses propres frais selon les instructions du Client, puis le restituer.
7.4. Si le Client trouve des travaux dont la qualité ne respecte pas les termes du contrat, l'Entrepreneur, de son propre chef et sans augmentation de coût, est tenu de refaire ces travaux dans un délai raisonnable pour assurer leur bonne qualité.
7.5. L'entrepreneur tient un journal de production des travaux, qui reflète l'ensemble du déroulement des travaux, ainsi que tous les faits et circonstances liés aux travaux qui peuvent être importants dans la relation entre le client et l'entrepreneur. Le client a le droit de vérifier les écritures dans le journal. S'il n'est pas satisfait de l'avancement et de la qualité des travaux ou des dossiers de l'entrepreneur, il a le droit d'exprimer son opinion dans le journal.
7.6. Le client a le droit d'apporter toutes les modifications à l'étendue des travaux qui, à son avis, sont nécessaires, sans que les modifications ne soient en contradiction avec la documentation technique convenue. Si de tels changements affectent le coût ou la date d'achèvement des travaux, le Contractant ne commence leur exécution qu'après que les parties ont signé un avenant approprié au présent contrat.
7.7. Afin de contrôler la qualité du travail effectué par l'Entrepreneur et d'apporter les modifications nécessaires en temps opportun, le Client a le droit, à sa discrétion, de faire appel à des tiers qualifiés (ingénieur tiers / organisme d'ingénierie). Dans ce cas, la personne concernée a le droit d'accéder sans entrave à tous les types de travaux et de documentation à tout moment pendant toute la durée du contrat. L'entrepreneur est responsable des actions des tiers impliqués.
8. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS ET PROTECTION DES RÉSULTATS DU TRAVAIL
8.1. Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité du contenu du présent Accord, ainsi que de toute information (y compris le contenu de l'accord, la documentation technique et de projet, les informations sur les paiements, les détails, tout autre document établi dans le cadre de l'exécution du accord) et les données fournies par chacune des Parties dans le cadre de l'exécution du présent Accord, à l'exception des informations accessibles au public.
8.2. La confidentialité désigne l'interdiction de divulguer des informations à des personnes non autorisées sans l'accord écrit préalable des Parties.
8.3. Le fait de fournir des informations confidentielles à la demande légale des forces de l'ordre et d'autres organes étatiques autorisés, ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi, y compris s'il est nécessaire de fournir des informations aux représentants sur la base d'un procuration; représentants de compagnies d'assurances; les représentants des organisations gouvernementales concernées dans les cas où la fourniture de ces informations est une condition pour l'achèvement des actions d'enregistrement en relation avec l'Objet.
8.4. L'Entrepreneur, à lui seul, assure une bonne protection des résultats des travaux, matériaux, équipements, engins de chantier et autres biens sur le territoire du chantier depuis le début des travaux jusqu'à la fin des travaux et l'acceptation par le Client des travaux effectué.
8.5. Pendant les périodes de conservation de l'Objet, le Client assurera la sécurité appropriée.
8.6. Le Client est responsable de la sécurité du résultat des travaux effectués après la réception de l'Objet.
9. CIRCONSTANCES DE FORCE EXCEPTIONNELLE
9.1. Les parties sont exonérées de toute responsabilité en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations en vertu du présent accord, si l'exécution était impossible en raison de circonstances de force majeure, c'est-à-dire de circonstances extraordinaires et inévitables dans les conditions données (tremblement de terre, inondation, fortes chutes de neige, quarantaine, interdiction des transports, interdiction de commerce en vue de sanctions internationales, émeutes, blocus, hostilités, etc.).
9.2. Le délai d'exécution des obligations au titre du présent accord est reporté au prorata de la durée pendant laquelle les circonstances de force majeure étaient en vigueur, ainsi que les conséquences causées par ces circonstances.
9.3. Si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences se prolongent pendant plus de jours, l'Entrepreneur et le Client discuteront des mesures à prendre pour poursuivre les travaux.
9.4. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les jours, chacune des parties a le droit d'exiger la résiliation du contrat.
9.5. La durée des circonstances de force majeure est déterminée à partir du moment de leur survenance jusqu'à l'élimination des conséquences qu'elles provoquent.
10. LIVRAISON ET RÉCEPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS
10.1. La livraison par le Titulaire des résultats des travaux et leur réception par le Client s'effectuent par étapes dans les délais prévus par le Programme des travaux, et sont établies pour chaque étape par le Certificat de Réception de l'étape des travaux .
10.2. La réception définitive de la construction achevée de l'Objet est effectuée après que les parties ont rempli toutes les obligations prévues au présent contrat.
10.3. L'entrepreneur est tenu d'informer le client de la disponibilité pour la remise et de l'acceptation pour chaque étape des travaux par écrit afin que le client reçoive un avis au moins un jour avant la date de remise. Si le Client ne se présente pas à l'acceptation et à la notification en bonne et due forme du Titulaire, le Titulaire établit un Certificat de Réception pour l'étape des travaux et le signe unilatéralement.
10.4. L'acceptation définitive de l'Installation est effectuée dans les jours suivant la date de réception par le Client de l'avis écrit de l'Entrepreneur indiquant sa disponibilité.
10.5. Le transfert de l'Installation de l'Entrepreneur au Client est déterminé au moment où les parties signent l'Acte d'acceptation définitif par le Client de la construction achevée de l'Installation.
10.6. La livraison et la réception des étapes des travaux, la réception de la construction achevée de l'Objet et la signature des documents y afférents sont effectuées sur le chantier.
11. GARANTIE
11.1. L'entrepreneur garantit :
11.1.1. la conformité de la qualité et de la gamme des matériaux, structures, équipements et systèmes utilisés aux termes du contrat, la documentation du projet, leur fourniture des certificats appropriés, des passeports techniques et d'autres documents certifiant leur qualité.
11.1.2. qualité d'exécution de tous les travaux conformément aux termes du présent contrat, avec la documentation de conception et les normes applicables (y compris SNIP et SANPIN) et les spécifications techniques.
11.1.3. élimination en temps opportun des déficiences et défauts identifiés lors de la réception des travaux et pendant la période de garantie de l'Objet.
11.1.4. fonctionnement des systèmes et équipements d'ingénierie pendant le fonctionnement normal de l'Installation dans le cadre des garanties fournies par leurs fabricants.
11.2. Le délai de garantie du résultat des travaux est de mois à compter de la date de signature par les parties du Certificat de Réception définitif.
11.3. Les matériaux, systèmes d'ingénierie, équipements sont fournis avec les garanties de leurs fabricants.
11.4. Si des défauts sont constatés dans les résultats des travaux pendant la période de garantie, le client a le droit d'adresser à l'entrepreneur une notification correspondante, et l'entrepreneur est tenu de les éliminer dans un délai raisonnable à ses frais.
11.5. Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de détérioration de l'Objet par des tiers ou de détérioration de l'Objet du fait du Client.
11.6. Si le Contractant refuse d'établir ou de signer un acte des défauts et déficiences détectés, pour leur confirmation, le Client ou le Contractant a le droit de nommer un examen qualifié, qui établira un acte approprié pour corriger les défauts et déficiences et leurs la nature. Si les réclamations du Client sont reconnues légitimes, le paiement de l'examen est effectué aux frais du Prestataire. Si les prétentions du Client sont reconnues illégales, le paiement de l'examen est effectué aux frais du Client. Dans le même temps, le droit des parties de saisir le tribunal sur cette question est conservé.
11.7. Pendant la période de garantie, l'entrepreneur est tenu d'informer le client des changements dans l'emplacement réel, des changements dans les informations de contact.
12. LICENCES ET CERTIFICATS
12.1. La partie qui a fourni les matériaux, l'équipement et les composants nécessaires à l'exécution des travaux et à l'exploitation de l'installation supportera tous les coûts de leur certification et de leur autorisation.
13. RESPONSABILITÉ PROPRIÉTAIRE DES PARTIES
13.1. En cas de violation par le Client du délai de paiement selon l'échéancier de paiement convenu par les parties pour une période supérieure à jours, le Client paiera au Contractant une pénalité d'un montant de % du montant payable pour chaque jour de retard, mais pas plus que % du montant du paiement ;
13.2. Pour un retard dans l'acceptation d'une étape de travail de plus de jours, le client doit payer à l'entrepreneur une pénalité d'un montant de % du coût des travaux exécutés pour chaque jour de retard, mais pas plus de % du paiement montant.
13.3. Si l'entrepreneur ne respecte pas les délais pour l'achèvement de l'étape des travaux, l'entrepreneur doit payer au client une pénalité d'un montant de roubles pour chaque jour de retard.
13.4. Le paiement de pénalités, ainsi que l'indemnisation des pertes, ne dispense pas les parties de remplir leurs obligations en nature.
14. RÉSILIATION DU CONTRAT
14.1. Les parties ont le droit de résilier le présent accord par anticipation, à tout moment, d'un commun accord.
14.2. Le contractant a le droit de refuser unilatéralement l'exécution du contrat et d'exiger une indemnisation pour les pertes dans les cas suivants : retards de paiement systématiques (deux fois ou plus) au titre du contrat ou leur retard d'un montant supérieur à plusieurs jours ; conservation ou arrêt par le Client des travaux pour des raisons indépendantes de la volonté du Titulaire pendant une durée supérieure à jours.
14.3. Le Client a le droit à tout moment avant la livraison du résultat des travaux de refuser d'exécuter le contrat en payant à l'Entrepreneur une partie du prix établi au prorata de la partie des travaux exécutés avant de recevoir l'avis de refus du Client. pour exécuter le contrat.
14.4. À résiliation anticipée du présent contrat, le client paie intégralement les travaux exécutés par l'entrepreneur au moment de la résiliation du contrat, et l'entrepreneur restitue les fonds reçus au client pour un montant supérieur au coût des travaux exécutés.
15. CONDITIONS PARTICULIERES
15.1. Cet accord est établi en deux exemplaires originaux - un exemplaire pour chacune des parties.
15.2. En cas de litige ou de désaccord entre le Fournisseur et l'Acheteur concernant le présent Contrat ou le respect ou le non-respect par l'une des Parties de ses obligations en vertu du Contrat, les Parties mettront tout en œuvre pour les résoudre par voie de négociations. Si les différends ne peuvent être résolus par la négociation, les questions litigieuses sont renvoyées au tribunal de la manière prescrite. Législation actuelle Fédération Russe.
Si le résultat des travaux n'a pas été atteint, ou si le résultat obtenu s'est avéré présenter des inconvénients qui le rendent impropre à une utilisation normale, pour des raisons causées par des défauts du matériel, de l'équipement ou d'autres biens fournis par le Client, l'Entrepreneur a le droit droit d'exiger le paiement du travail effectué par lui. 4.8. Si le client ne paie pas le prix établi par le présent contrat en raison de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'entrepreneur a le droit de retenir le résultat des travaux (articles 359, 360 du Code civil de la Fédération de Russie Fédération), ainsi que les équipements appartenant au Client, le reste du matériel non utilisé et autres biens qui se sont avérés être en sa possession. Le Client jusqu'à ce que le Client s'acquitte des sommes correspondantes. 5. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR POUR MAUVAIS QUALITE DE TRAVAIL 5.1.
Accord de contrat (exécution de travaux utilisant le matériel du client)
Le paiement du prix des travaux s'effectue dans l'ordre suivant :. 2.2. Le prix des travaux comprend le coût des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux achetés par l'Entrepreneur. Les matériaux supplémentaires achetés par le Client ne réduisent pas le prix des travaux établi à la clause 2.1 du présent contrat.
3.
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 3.1. Exécuter lui-même tous les travaux pour le montant et les conditions stipulés dans le présent contrat et ses Annexes, et remettre les travaux au Client. Réaliser les travaux conformément à la documentation du projet, etc. 3.2. Effectuer la réception, le déchargement et le stockage des matériaux de construction, produits, structures achetés sur le lieu de travail.
3.3. Être responsable envers le Client de la non-conservation des matériaux fournis par le Client. 3.4.
Accord de contrat avec les matériaux du client
Le client est tenu, dans les cas, dans la mesure et selon les modalités prévus par le présent contrat, de prêter assistance à l'entrepreneur dans l'exécution des travaux. En cas de non-respect de cette obligation, l'Entrepreneur a le droit d'exiger une indemnisation pour les dommages causés, y compris les coûts supplémentaires causés par les temps d'arrêt, ou le report de la date limite d'exécution des travaux, ou une augmentation du prix des travaux convenue par le des soirées. 2.10. Si l'exécution des travaux dans le cadre du présent contrat de travail est devenue impossible en raison des actions ou omissions du Client, l'Entrepreneur se réserve le droit de lui payer, conformément au contrat, le prix, compte tenu de la partie des travaux exécutés .
2.11. Le Client a le droit à tout moment avant la livraison du résultat des travaux de refuser d'exécuter le contrat en payant à l'Entrepreneur une partie du prix établi au prorata de la partie des travaux exécutés avant de recevoir l'avis de refus du Client. pour exécuter le contrat.
Contrat à partir des matériaux du client : échantillon
La décharge de l'Entrepreneur en vertu du présent contrat de travail de la responsabilité de certains manquements ne le dégage pas de sa responsabilité si le Client prouve que ces manquements sont dus aux actions fautives ou à l'inaction de l'Entrepreneur. 6. DISPOSITIONS FINALES 6.1. Dans tout le reste, non réglementé dans cet accord, les normes de la législation civile en vigueur sont appliquées. 6.2. La convention entre en vigueur dès sa signature, rédigée en exemplaires.
7. ADRESSES JURIDIQUES ET COORDONNÉES DES PARTIES Prestataire adresse : Adresse postale : INN : KPP : Banque : Règlement / compte : Correspondant / compte : BIK : Client adresse : Adresse postale : INN : KPP : Banque : Règlement / compte : Correspondant / compte : BIK : 8.
Accord de contrat (exécution de travaux utilisant le matériel du client)
Le client est tenu de céder, dans le délai convenu, à l'Entrepreneur selon un acte signé par les deux parties, pour la durée des travaux, et également de créer les éléments suivants les conditions nécessaires effectuer des travaux :. 4.2. Dans les jours qui suivent la signature du présent contrat, le Client est tenu de remettre au Contractant documents suivants:. Pendant toute la durée d'exécution des travaux et d'acceptation de leur résultat, le Client organise une surveillance sur le terrain, qui est effectuée par l'intermédiaire d'un représentant de la surveillance sur le terrain.
4.3. Le client, qui, au cours du contrôle et de la surveillance, découvre des écarts par rapport aux termes du présent contrat, qui peuvent aggraver la qualité du travail, ou d'autres lacunes, est tenu d'en informer immédiatement l'entrepreneur. 4.4. Le client est tenu de payer les travaux exécutés par l'entrepreneur de la manière prévue à l'article 2 du présent contrat. 4.5.
Contrat de construction à partir des matériaux du client
L'entrepreneur sera responsable de la violation des conditions initiales, finales et intermédiaires pour l'exécution des travaux, sauf disposition contraire du présent contrat. 2. PRIX DES TRAVAUX. PROCÉDURE DE PAIEMENT EN VERTU DU CONTRAT 1.2. Le prix des travaux à exécuter dans le cadre du présent contrat est déterminé en fonction du devis fourni par l'entrepreneur (annexe n° 3 au présent contrat) et s'élève à roubles. Le devis prend effet et devient partie intégrante du présent contrat dès son approbation par le Client.
2.2. Le client verse à l'entrepreneur une avance d'un montant de roubles dans les jours suivant la signature du présent accord. Le règlement définitif est effectué après la livraison définitive des travaux par le Titulaire au Client, à condition que les travaux soient effectués correctement et dans les délais convenus établis par le présent contrat ou en avance avec l'accord du Client. 3. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 3.1.
Contrat de construction utilisant des matériaux de l'entrepreneur
Info
L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du contrat si le client perd la possibilité de financer davantage la construction. 11.3. En cas de résiliation du contrat d'un commun accord entre les parties, le résultat inachevé des travaux est transféré au Client, qui paie à l'Entrepreneur le coût des travaux exécutés pour le montant déterminé par eux d'un commun accord. 12. RESPONSABILITE DES PARTIES 12.1. Si le Contractant refuse de corriger les défauts identifiés par le Client, le Client a le droit :
- ne pas payer pour le travail effectué;
- présenter à l'Entrepreneur des pénalités d'un montant nécessaire pour corriger les défauts identifiés.
Les dommages causés à un tiers du fait de l'exécution des travaux par la faute de l'Entrepreneur seront indemnisés par l'Entrepreneur. 13. AUTRES CONDITIONS 13.1. L'entrepreneur n'a pas le droit de vendre ou de transférer la documentation du projet pour l'exécution des travaux ou une partie distincte de ceux-ci à un tiers. 13.2.
contrats par type
Le client est tenu, dans les délais et de la manière prévus par le présent contrat, avec la participation de l'entrepreneur, d'inspecter et de réceptionner les produits fabriqués conformément au certificat de réception, et si des écarts par rapport au contrat aggravent le résultat des travaux ou d'autres défauts dans les travaux sont constatés, en informer immédiatement l'entrepreneur. L'acceptation des produits fabriqués est effectuée dans les jours à compter de la date de réception par le client de l'entrepreneur d'une notification écrite sur la disponibilité des produits pour l'acceptation. La réception des produits fabriqués s'effectue à l'entrepôt du Titulaire à l'adresse :.
4.2. Le client, qui a découvert des défauts dans l'ouvrage lors de sa réception, n'a le droit de s'y référer que dans les cas où ces défauts ou la possibilité de présentation ultérieure d'une demande pour leur élimination ont été stipulés dans le certificat de réception. 4.3.
Être responsable envers le Client de la bonne exécution des travaux au titre du présent contrat par ses sous-traitants s'ils sont impliqués. 3.5. Veiller à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient prises sur le lieu de travail. 3.6. Lors de l'exécution de travaux dans le cadre du présent contrat, ne modifiez pas unilatéralement le calendrier des travaux en vue de prolonger la date limite de leur achèvement.
3.7. Remplir intégralement toutes leurs obligations stipulées dans les clauses suivantes du présent accord. 3.8. L'Entrepreneur supporte le risque de destruction accidentelle ou de détérioration du résultat des travaux jusqu'à sa remise au Client, sauf cas liés à des circonstances de force majeure. 4. OBLIGATIONS DU CLIENT 4.1.
Achat de matériaux dans l'intérêt du client, contrat de travail
Attention
Si l'objet du contrat est indivisible, ils sont solidairement responsables envers le client de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations, et agissent également à l'égard du client en tant que créanciers solidaires. Si l'objet du contrat est divisible, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi ou le contrat, chacun des cocontractants acquiert des droits et supporte des obligations vis-à-vis du client dans la limite de sa part. Entrepreneur général et sous-traitant L'entrepreneur a le droit d'impliquer d'autres personnes dans l'exécution de ses obligations.
Dans ce cas, il joue le rôle de l'entrepreneur général et les personnes impliquées dans l'exécution des travaux agissent en tant que sous-traitants. La relation entre l'entrepreneur général et le sous-traitant est formalisée par la convention de sous-traitance.
Le client est tenu de remplir intégralement toutes ses obligations stipulées dans d'autres clauses du présent contrat. 4.6. Le client a le droit de transférer les matériaux à l'entrepreneur pour l'exécution du présent contrat. Le transfert des matériaux est effectué selon la facture signée par le représentant de l'entrepreneur en confirmation de l'acceptation des matériaux.
5. DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 5.1. La durée des travaux ne devra pas excéder des mois à compter de la date de la signature par l'Entrepreneur de l'acte de cession à celui-ci, où les travaux seront exécutés, jusqu'à la date d'acceptation par le Client du résultat des travaux exécutés. 5.2. Les travaux en vertu du présent contrat doivent être commencés, exécutés et terminés conformément au calendrier des travaux et en tenant compte des dispositions de la clause 5.1. 6. EXÉCUTION DES TRAVAUX 6.1. Le client désigne son représentant sur le lieu d'exécution des travaux pour organiser la supervision architecturale de l'exécution des travaux conformément à la clause 4.2 du présent contrat.
Application.
Contrat de travail n° ______
avec la fourniture des matériaux par l'Entrepreneur
Shatura "__" _______ 2011
1.10. Les volumes intermédiaires de travaux inclus dans l'objet du présent Contrat, et le calendrier de leur mise en œuvre sont déterminés par les Commandes mensuelles du Client. Les commandes sont convenues avec le Titulaire et délivrées au mandataire du Titulaire contre signature 10 jours avant le début du mois des travaux.
2. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1. Le client a le droit :
2.1.1. Vérifier en tout temps l'avancement et la qualité des Travaux exécutés par l'Entrepreneur, sans interférer avec ses activités. Le client a le droit d'interférer avec les activités de l'entrepreneur dans les cas suivants :
Violations de la technologie pour effectuer des travaux en vertu du présent Accord, stipulées par la documentation réglementaire et technique pertinente (ci-après - NTD );
Si l'entrepreneur par ses actions a causé une menace de perturber le fonctionnement normal de l'équipement existant ou viole le PTE, le PTB, les règles de Rostekhnadzor de la Fédération de Russie, les règles de sécurité incendie ;
Si l'entrepreneur exécute des travaux en violation des termes du programme de travail convenu (annexe au présent accord), ainsi que si l'achèvement des travaux à temps est menacé ;
Si l'Entrepreneur a fait des défauts qui peuvent être masqués par des travaux ultérieurs.
Dans ces cas, le client a le droit d'interdire la poursuite des travaux jusqu'à ce que les violations soient éliminées en envoyant à l'entrepreneur un avis écrit de l'interdiction des travaux.
En cas de réception par le Client d'une interdiction écrite de poursuivre les travaux, l'Entrepreneur est tenu de suspendre immédiatement les travaux et de ne les reprendre qu'après avoir éliminé les défauts et obtenu l'autorisation écrite de les reprendre du Client ;
2.1.2. Refuser d'exécuter le Contrat à tout moment avant que l'Entrepreneur n'ait remis le résultat des travaux, lui ayant payé une partie du prix fixé à l'article 5.1 du présent Contrat, au prorata de la partie des travaux exécutés avant de recevoir l'avis de le refus du Client d'exécuter le Contrat ;
2.1.3. Dans le cas où l'entrepreneur exécute des travaux en dérogeant aux termes du présent contrat ou avec d'autres lacunes, le client a le droit, à sa discrétion, d'exiger de l'entrepreneur :
Élimination gratuite des déficiences;
Une réduction proportionnelle du prix des travaux établie à la clause 5.1 du présent Contrat.
Dans le cas où l'entrepreneur exécute des travaux avec un écart par rapport aux termes du présent accord, ou avec d'autres lacunes, le client a également le droit d'éliminer de manière indépendante les lacunes par lui-même (ou par des tiers) et demander à l'entrepreneur de rembourser ses coûts pour éliminer les lacunes.
2.2. L'entrepreneur est tenu :
2.2.1. Effectuer un travail de qualité appropriée et transférer le résultat du travail au client dans un état qui correspond aux termes de référence du client (annexe au présent accord) ;
2.2.12. Assurer la protection des matériaux, équipements et autres biens sur le territoire zone de travail depuis le début des travaux jusqu'à leur achèvement et l'acceptation par le Client des travaux exécutés, être responsable de la sécurité des matériaux et équipements utilisés par l'Entrepreneur lors de l'exécution des travaux ;
2.2.13. Lors de l'exécution des travaux, utilisez des équipements et des matériaux certifiés sur le territoire de la Fédération de Russie et nécessaires à l'exécution des travaux, ainsi que des équipements, des composants conformément à la documentation de conception et aux spécifications techniques, les exigences établies par la loi fédérale " Sur le règlement technique " du 01.01.2001 .;
L'Entrepreneur s'engage à ne pas utiliser de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de l'exécution des travaux en vertu du présent Accord ;
2.2.14. Suivez la routine quotidienne établie dans la société d'énergie du client. Le mode de la journée de travail est déterminé par l'Entrepreneur et le Client, en fonction du calendrier de retrait des équipements pour réparation et du Calendrier de réalisation des travaux au titre du présent Contrat (Annexe n°3) ;
2.2.15. Se conformer aux exigences de la norme de l'Organisation « Sur les mesures de sécurité lors du travail avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante dans les installations -4 » (Annexe au présent Accord), et inclure également une clause similaire dans tous les accords de sous-traitance.
2.2.16. Informer immédiatement le Client des circonstances indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur qui menacent la fiabilité et la qualité des résultats des travaux, ou l'impossibilité de les terminer à temps.
2.2.17. Pour 5 (cinq) jours calendaires avant le début des travaux, présenter une demande sous la forme établie par le Client pour la délivrance des laissez-passer pour l'admission du personnel du Titulaire sur le territoire du Client et s'assurer que les laissez-passer sont retournés au plus tard 3 jours après l'expiration de la période de validité .
2.2.18. Effectuer la livraison des équipements, composants, matériaux (Annexe au présent Contrat), y compris depuis l'entrepôt du Client jusqu'au lieu de travail par ses propres moyens et à ses frais ;
2.2.19. Veiller à ce que l'installation soit mise en service dans les délais, spécifiés à la clause 1.6 du présent accord, avec une qualité conforme à la documentation de conception, aux conditions techniques, au SNiP actuel et au GOST RF. Les exigences de qualité d'un objet s'entendent de toutes les règles, exigences, conditions et normes obligatoires établies sur le territoire de la Fédération de Russie en ce qui concerne les travaux de construction et d'installation, les structures, les systèmes, les travaux cachés, en vigueur dans le domaine du sujet du présent Accord ;
2.2.20. Observer la procédure d'exécution des travaux convenue avec les autorités de contrôle de l'État, assurer la tenue du Journal général du travail de la manière prescrite, préparer à ses frais la documentation exécutive, les passeports techniques, les instructions et autres Documents requis concernant l'exploitation de l'Installation, et transmettre les documents spécifiés au Client 5 (cinq) jours ouvrables avant le début de la mise en service de l'Installation ;
2.2.21. De remettre au Client, conformément à un acte écrit, tout travail caché effectué par le Contractant de la manière prescrite par la présente clause du Contrat. L'Entrepreneur est tenu d'informer le Client par écrit de la réception des travaux masqués par des travaux ultérieurs (c'est-à-dire des travaux dont la réception et l'évaluation de la qualité sont impossibles autrement qu'immédiatement après leur achèvement, mais au plus tard au début des travaux ultérieurs) au moins un jour avant le début de l'exécution du dernier (travaux ultérieurs).
Si des travaux cachés sont exécutés sans l'acceptation du Client, l'Entrepreneur est tenu, sur demande écrite du Client, à ses frais, d'ouvrir et de présenter au Client tout ou partie des travaux cachés spécifiés par le Client, avec la restauration ultérieure du volume de travail ouvert aux frais de l'entrepreneur. Cette disposition ne s'applique pas aux cas où le Client, notifié conformément à la présente clause du Contrat de la nécessité d'accepter le travail caché, ne s'est pas présenté pour l'acceptation du travail caché dans le délai imparti.
L'acceptation par le Client des ouvrages enfouis est formalisée par les parties par le Certificat d'expertise des ouvrages enfouis. Le délai de délivrance de l'Acte est de deux jours au plus à compter de la date d'acceptation par le Client des travaux cachés ;
2.2.22. Exécuter l'exportation déchets de construction formé à la suite des travaux effectués par l'entrepreneur, au lieu spécifié par le client ; les déchets générés au cours des travaux sont la propriété de l'entrepreneur. L'entrepreneur est légalement responsable du respect de la législation environnementale.
2.2.23. Le Titulaire, au plus tard le 3e jour du mois suivant le mois de déclaration, est tenu de fournir au Client des informations sur le nombre de personnel utilisé par lui (y compris le personnel des sous-traitants) et le temps (heures) réellement travaillé par le personnel du Titulaire. au cours de la période de référence (mois).
2.2.24. Assurer le respect obligatoire et inconditionnel des exigences de SanPiN 2.2.3.757-99 « Travailler avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante » ;
2.2.25. Remplir intégralement toutes ses obligations stipulées dans d'autres articles du présent Accord.
2.3. Le client est obligé :
2.3.1. Fournir des approches et des entrées à l'objet de travail ;
2.3.2. Transférer l'objet à l'entrepreneur dans un état apte au travail. Fournir à l'Entrepreneur l'électricité, la chaleur; l'approvisionnement en eau, l'assainissement et d'autres services sur la base d'accords séparés conclus entre le client et l'entrepreneur ;
2.3.3. Dans les 10 (dix) jours ouvrables après avoir reçu de l'Entrepreneur un avis écrit de la fin des travaux, en cas d'achèvement anticipé ou après l'expiration de la période spécifiée à la clause 1.6 du présent Accord, inspecter et accepter le résultat des travaux , et si des écarts par rapport aux termes de l'Accord sont constatés qui aggravent le résultat des travaux, ou d'autres lacunes dans les travaux, le déclarer immédiatement à l'Entrepreneur, en lui envoyant un acte de détection des défaillances avec une indication du délai pour leur élimination ;
2.3.4. Offrir à l'Entrepreneur pendant toute la période de préparation et d'exécution des travaux au titre du présent Contrat la possibilité d'utiliser la documentation de conception, la documentation technique de ses archives techniques et autres documents techniques et technologiques à sa disposition, nécessaires à la réalisation des travaux ;
2.3.5. Respecter le calendrier de retrait du matériel pour réparation conformément au Calendrier des travaux (Annexe au présent Contrat), sauf en cas de facteurs externes ou de raisons indépendantes de la volonté du Client ;
2.3.6. Assurer l'admission du personnel de l'Entrepreneur au lieu d'exécution des travaux conformément à la procédure établie à l'installation ;
2.3.7. Payer les travaux exécutés par l'entrepreneur au prix et de la manière précisés à l'article 5 de la présente entente.
3. CONDITIONS DE FOURNITURE DES MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS
3.1. Pour l'exécution des travaux prévus par le présent Contrat, le Client charge le Titulaire de fournir les matériaux et équipements dont la liste (nomenclature) et le coût total sont précisés à l'Annexe n°4 du présent Contrat.
3.2. L'entrepreneur s'engage à fournir les matériaux et équipements conformément à l'annexe n° 4 du présent accord pour la bonne exécution des travaux au titre du présent accord dans les délais spécifiés à l'annexe n° 3 du présent accord.
3.3. Lors de la fourniture des matériaux et équipements pour l'exécution des travaux sur l'Installation, le Client examine leur conformité aux termes du présent Contrat et de l'Annexe n° 4. Le conteneur (emballage) doit assurer la sécurité totale des matériaux et équipements, les protéger des dommages pendant le transport et le rechargement. Les matériaux et l'équipement doivent être neufs, non utilisés. L'équipement doit être fabriqué au plus tôt exercice biennal sauf convention contraire entre les parties.
Les matériaux et équipements fournis doivent être conformes aux exigences de GOST et disposer des certificats nécessaires confirmant la qualité des matériaux, des équipements et le respect de ces exigences.
3.4. La propriété des matériaux et de l'équipement passe de l'entrepreneur au client au moment de la signature du certificat de réception des travaux exécutés sous la forme n° KS-2. Risque mort accidentelle ou les dommages aux matériaux et équipements sont transférés de l'Entrepreneur au Client au moment de la livraison finale - acceptation des travaux stipulés par le présent Contrat, selon l'acte pertinent.
3.5. Les matériaux fournis par l'entrepreneur (annexe au présent accord) et utilisés par l'entrepreneur dans l'exécution des travaux doivent passer l'inspection d'entrée conformément à GOST (2001) par la commission avec la participation de représentants du client et de l'entrepreneur. Les matériaux et l'équipement doivent être neufs, non utilisés. Les matériaux et équipements fournis doivent être conformes aux exigences des documents réglementaires et disposer des certificats nécessaires confirmant la qualité des matériaux et équipements. L'Entrepreneur s'engage à ne pas utiliser de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de l'exécution des travaux en vertu du présent Accord.
3.6. Les matériaux et pièces de rechange qui n'ont pas de certificats du fabricant, n'ont pas passé le contrôle d'entrée pour la conformité aux exigences des documents réglementaires, endommagés pendant le transport ou le déchargement, ne sont pas autorisés à l'emploi et doivent être remplacés par l'Entrepreneur à ses frais.
4. ORDRE DE LIVRAISON ET RECEPTION DES TRAVAUX
4.1. L'Entrepreneur livre les résultats des travaux exécutés par étapes (mensuellement) et enfin (après l'achèvement de tous les travaux en vertu de l'Accord) conformément au Calendrier des travaux (Annexe au présent Accord).
Au 28 du mois en cours, les parties signent le Certificat de Réception des travaux exécutés sous la forme n° KS-2, si le Client n'a pas d'observations sur la qualité et l'étendue de leur réalisation. Sur la base des certificats de réception acceptés par le Client pour les travaux exécutés, l'Entrepreneur soumet le 30 du mois en cours des Informations sur le coût des travaux exécutés dans le formulaire n° KS-3.
4.2. L'entrepreneur fournit au client les résultats des travaux entièrement achevés (achevés) dans le délai spécifié à la clause 1.5 du présent accord et en informe le client par écrit. Accompagné de la notification écrite, le Titulaire adresse au Client le Certificat définitif de réception des travaux exécutés (en deux exemplaires), signé de sa part.
Le Client commence à accepter l'Objet dans les 5 (Cinq) jours ouvrables après réception de la notification ci-dessus.
4.3. Si le Client n'accepte pas de signer le Certificat de Réception des travaux exécutés, il devra présenter un refus motivé de le signer en indiquant la liste des défauts (lacunes, imperfections, etc.) identifiés lors de la réception des travaux. Le refus motivé du client est la base pour l'entrepreneur d'éliminer les défauts (défauts, déficiences, etc.) à ses frais et de rembourser le client pour les pertes conformément à l'article 15 du Code civil de la Fédération de Russie dans le délai limites établies par le Client. Les défauts doivent être éliminés par le Contractant dans un délai de 3 (trois) jours à compter de la date de réception d'un refus motivé du Client, à moins qu'un autre délai ne soit fixé dans ce refus motivé.
5. COT DES TRAVAUX ET PROCÉDURE DE PAIEMENT
5.1. Le coût total des travaux au titre du présent accord est de ______________________ roubles __ kopecks, TVA comprise (18 %) d'un montant de _________________ roubles __ kopecks, et comprend le coût des matériaux et équipements fournis par le contractant, qui s'élève à _______________ roubles, TVA comprise ( 18%) d'un montant de _____________ roubles, et n'est pas sujet à changement pendant la période de validité du présent accord.
Le coût des matériaux et équipements comprend : les frais d'emballage, de livraison, d'étiquetage, les frais de transport, d'assurance, de sécurité sur le lieu de leur stockage, ainsi que toutes taxes comprises, dont la TVA. Le dossier de devis (Annexe au Contrat) est réalisé aux prix en vigueur et ne peut contenir le montant des travaux dont le coût excède le prix du contrat stipulé dans la présente clause.
5.2. Le Client effectue le paiement en vertu du présent Contrat conformément au Calendrier de paiement (Annexe n° 5 du présent Contrat) en transférant des fonds sur le compte du Contractant dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires après que les parties ont signé le Certificat d'Acceptation pour le travaux exécutés (formulaire n° KS-2) et un certificat du coût des travaux exécutés (formulaire n° KS-3) et la disponibilité de la facture originale correspondante de l'entrepreneur. Le paiement du coût des travaux exécutés par l'entrepreneur est effectué par le client moins le montant des déductions de garantie conformément à la clause 5.8 du présent accord.
Le règlement final en vertu du présent Accord est effectué conformément aux clauses 5.7-5.9 de l'Accord.
5.3. L'entrepreneur s'engage à fournir au client des factures pour les travaux effectués, établies conformément aux exigences de l'article 169 du Code des impôts de la Fédération de Russie et aux règles approuvées par le décret gouvernemental n° 000 du 01.01.2001.
5.4. Le montant de la TVA est considéré comme présenté par le contractant pour paiement par le client conformément aux exigences du paragraphe 1 de l'article 168 du Code des impôts de la Fédération de Russie uniquement si les conditions de la facture sont remplies. Si les exigences spécifiées ne sont pas remplies, la facture est considérée comme non émise et le montant de la TVA est considéré comme non présenté pour le paiement.
5.5. Si le Titulaire ne présente pas le montant de la TVA au paiement, le montant précédemment transféré par le Client au titre de la TVA dans le cadre du coût des travaux est considéré comme un enrichissement sans cause du Titulaire et est susceptible d'être restitué au Client.
Des intérêts sont facturés sur ce montant conformément aux exigences du paragraphe 2 de l'article 1107 du Code civil de la Fédération de Russie.
5.6. Il ne s'agit pas de l'épargne de l'entrepreneur et n'est pas soumis au paiement pour l'incapacité de l'entrepreneur à exécuter les travaux spécifiés dans la documentation d'estimation (devis) établie conformément aux termes du présent accord, malgré l'obtention d'un résultat positif au sujet de cet accord. Si l'entrepreneur n'exécute pas les travaux spécifiés dans la documentation d'estimation (estimations), les parties sont tenues de signer un accord supplémentaire pour réduire la portée des travaux en vertu du présent accord et réduire le prix de cet accord.
5.7. Les déductions de garantie du client sont une garantie de la bonne exécution des obligations de l'entrepreneur en vertu du présent contrat, conformément à l'art. 329 du Code civil de la Fédération de Russie.
5.8. L'exécution des obligations du Contractant au titre du présent Contrat est assurée par les retenues de garantie du Client, qui représentent une partie du paiement des travaux du Contractant à hauteur de 10 (dix) %, TVA incluse, du coût des travaux au titre du présent Contrat, y compris TVA à payer au contractant, conformément aux certificats de réception signés par les parties (formulaire KS-2) et aux certificats du coût des travaux exécutés (formulaire KS-3) dus au contractant conformément à la clause 5.1. du présent Accord, ci-après - « rétention de garantie ».
5.9. Dans le cas où l'entrepreneur remplit correctement ses obligations en vertu du présent accord, les déductions de garantie sont payées par le client en totalité à l'entrepreneur dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires à compter de la date de mise en service de l'installation, la livraison de l'installation au comité de réception et la signature par les Parties du Certificat de Réception définitif (clause 4.2. ).
5.10. En raison des déductions de garantie, les exigences du client envers l'entrepreneur sont satisfaites (sont remplies) en ce qui concerne le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations, en particulier :
5.10.1. les demandes de paiement de pénalités prévues par la loi ou le présent Accord ;
6.12. En cas de situation affectant le respect des exigences de protection du travail et la sécurité du personnel du Titulaire (ci-après dénommé « l'incident »), le Titulaire est tenu de :
Utiliser chaque occasion pour minimiser l'impact négatif et les conséquences causées par la survenance de telles circonstances ;
Prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver la vie et préserver la santé du travailleur accidenté, y compris l'organisation de son hospitalisation dans un établissement médical spécialisé (selon les blessures) ;
Surveiller le traitement du travailleur blessé;
Informer immédiatement le Client par téléphone et dans les 24 heures suivant le moment de l'incident par écrit, en indiquant les détails de ce qui s'est passé, le lieu, l'heure de l'incident, le nombre et la liste des victimes, la nature de leurs blessures, ainsi que d'autres conséquences découlant de l'incident ;
Conduite une enquête officielle incident et informer le Client par écrit des résultats de l'enquête sur l'incident.
7. GARANTIE
7.1. Le délai de garantie de la qualité du résultat des travaux exécutés est fixé par la durée 24 (vingt quatre) moisà partir du moment de la signature de l'Acte d'acceptation du résultat des travaux (Objet) en exploitation industrielle sous contrat. Le Titulaire garantit que la qualité des travaux exécutés dans le cadre du Marché est conforme à la Documentation Technique, aux exigences de TU et SNiP.
7.2. Si, pendant la période de garantie, les résultats des travaux exécutés révèlent des défauts dus à la faute de l'Entrepreneur (défauts), alors l'Entrepreneur est tenu de les éliminer à ses frais dans un délai de 3 (trois) jours ouvrables (à moins que le les parties conviennent d'un délai différent). La période de garantie est prolongée pour la période d'élimination des défauts.
7.3. Pour établir un acte fixant les défauts pendant la période de garantie, et convenir de la procédure et des modalités de leur élimination, le Titulaire est tenu de s'assurer de la présence de son représentant au plus tard 3 (trois) jours à compter de la date de réception du notification écrite du Client.
Si le représentant du Titulaire ne se présente pas dans le délai imparti, le Client corrige unilatéralement les vices. Un acte établi unilatéralement fixant les défauts pendant la période de garantie sert de base à l'élimination des défauts dans le délai fixé par le Client.
Si la période de garantie établie par le fabricant de l'équipement utilisé dans l'exécution des travaux et est partie de le résultat des travaux dépasse la période spécifiée à la clause 7.1, la période de garantie du fabricant s'applique.
7.4. L'entrepreneur fournit un service de garantie pour le résultat des travaux effectués pendant la période de garantie, qui consiste en l'élimination gratuite des défauts identifiés dans les travaux effectués (y compris les équipements), y compris le remplacement des équipements et matériaux de mauvaise qualité.
8. RESPONSABILITE DES PARTIES
8.1. Préalablement à la livraison des travaux achevés au Client, le Prestataire est responsable des risques de destruction accidentelle ou de détérioration des travaux exécutés, sauf cas liés à des circonstances de force majeure.
8.2. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations assumées en vertu du présent accord, les parties sont responsables conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie.
8.3. En cas de non-respect du délai de paiement des travaux exécutés, établi par la clause 5.2 du présent Contrat, le Client paiera au Contractant une pénalité d'un montant de 1/360 du taux de refinancement (taux d'actualisation) de la Banque de Russie (Banque centrale de la Fédération de Russie) du montant non transféré (transfert intempestif) des fonds pour chaque jour de retard.
8.4. Dans les cas:
Défaut de l'Entrepreneur (implémenté par le sous-traitant, le personnel de l'Entrepreneur et/ou du sous-traitant) de se conformer aux activités prévues par le Plan de Sécurité des Travaux ;
Violations par le contractant (engagé par le sous-traitant, le personnel du contractant et/ou du sous-traitant) des règles et exigences en matière de protection du travail, de sécurité du travail, de protection de l'environnement, d'ingénierie de sécurité, de sécurité incendie prévues par les actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie et des normes du client ;
Le non-respect ou la mauvaise exécution par le Titulaire (impliqué par le sous-traitant, le personnel du Titulaire et/ou du sous-traitant) de l'une quelconque des obligations prévues à la Section "Protection et sécurité du travail pendant les travaux" du présent Contrat, -
Le client a le droit d'exiger de l'entrepreneur le retrait du travail des personnes qui ont commis de telles violations. La demande du Client de suspendre du travail les personnes qui ont commis les violations spécifiées dans la présente clause du Contrat sera exécutée sans condition et immédiatement par l'Entrepreneur.
La commission par le Titulaire (engagé par le sous-traitant, le personnel du Titulaire et/ou du sous-traitant) des infractions visées au paragraphe précédent du présent paragraphe et ayant entraîné le décès du salarié ou des atteintes à sa santé, à l'exception de causer des microtraumatismes et des blessures mineures, est une violation significative de l'Accord, dans le cadre de laquelle le Client a le droit de refuser d'exécuter l'Accord et d'exiger de l'Entrepreneur une indemnisation pour toutes les pertes, y compris les profits perdus, au-delà des amendes prévues dans l'Accord pour de telles violations.
8.5. En cas de violation par le Contractant dans l'exécution des obligations au titre du présent accord des normes et règles relatives à la protection du travail, PTB, PTE, PPB, PEB, PUE, Freight One, Annexe N° 6 au présent Accord (Règlement du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail « Règles de sécurité pour les entrepreneurs »), ainsi que d'autres règles et règlements, dont les exigences sont obligatoires conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie et au présent accord (ci-après dénommés les « RÈGLES »), le contractant est tenu à la fois à la première demande du Client et sans recevoir une demande correspondante pour éliminer la violation, y compris en finançant à leurs frais les dépenses nécessaires visant à assurer des conditions de travail sûres et à exclure la répétition de la violation.
8.6. Le Client a le droit de percevoir une amende de l'Entrepreneur pour chaque violation des RÈGLES spécifiées à la clause 8.5. du présent Accord, pour les motifs et pour les montants suivants :
8.6.1. en cas de violation unique répétée des RÈGLES, à l'exception des violations spécifiées dans les clauses 8.6.6-8.6.8, 8.6.10, 8.6.11 du présent accord - 20 000 (vingt mille) roubles ;
8.6.2. en cas de violation répétée (2 cas ou plus) ou de groupe (participation de 2 personnes ou plus) du RÈGLEMENT, à l'exception des violations spécifiées dans les clauses 8.6.6-8.6.8, 8.6.10, 8.6.11 de le présent Accord , - 30 000 (trente mille) roubles;
8.6.3. en cas de violation initiale des RÈGLES, qui a entraîné un seul cas de microtraumatisme causé à un employé, enregistré par la loi sur les enquêtes sur les accidents, sans perte de capacité de travail, - une amende de 15 000 (quinze mille) roubles;
8.6.4. en cas de violation initiale du RÈGLEMENT, qui a entraîné plusieurs cas (2 ou plus) de micro-blessures causés à des employés, enregistrés par la loi sur les enquêtes sur les accidents, sans invalidité, - une amende de vingt mille) roubles ;
8.6.5. en cas de violation primaire des RÈGLES, qui a entraîné un accident, selon la gravité classée comme légère, - trente mille) roubles ;
8.6.6. en cas de violation répétée des RÈGLES, qui a entraîné un seul cas de microtraumatisme, enregistré par la loi sur les enquêtes sur les accidents, sans invalidité, - 30 000 (trente mille) roubles;
8.6.7. en cas de violation répétée des RÈGLES, qui ont entraîné plusieurs cas (2 ou plus) de micro-blessures enregistrés par la loi sur les enquêtes sur les accidents, sans invalidité, - 40 000 (quarante mille) roubles;
8.6.8. en cas de violation répétée des RÈGLES, qui a entraîné un accident, selon le degré de gravité visé à la catégorie des poumons - 100 000 (cent mille) roubles;
8.6.9. en cas de violation primaire des RÈGLES, qui a entraîné un accident unique ou collectif en termes de gravité, classé comme grave ou avec une issue fatale - 300 000 (trois cent mille) roubles;
8.6.10. en cas de violation répétée des RÈGLES, qui a entraîné un seul accident en termes de gravité, classé comme grave ou avec une issue fatale - 500 000 (cinq cent mille) roubles;
8.6.11. en cas de violation répétée des RÈGLES, qui a entraîné un accident de groupe en termes de gravité, classé comme grave, ou avec une issue fatale - 600 000 (six cent mille) roubles.
8.7. En cas de non-respect du délai de début et/ou de fin des étapes d'exécution des travaux établi par le Programme de Travail, de non-élimination et/ou d'élimination intempestive des défauts/insuffisances, l'Entrepreneur versera au Client une indemnité d'un montant de 1 /360 du taux de refinancement (taux d'actualisation) de la Banque de Russie (Banque centrale de la Fédération de Russie) accumulé pour le coût total des travaux au titre du présent contrat (clause 5.1.), pour chaque jour de retard dans l'exécution des travaux, l'accomplissement d'une obligation.
8.8. En cas de violation du délai d'exécution des travaux établi à la clause 1.6. du présent Contrat, le Prestataire paiera au Client une amende :
8.8.1. si le retard n'excède pas trente jours - à hauteur de 10% du coût total des travaux ;
8.8.2. si le retard excède trente jours, mais inférieur à quatre-vingt-dix jours, - à hauteur de 25 % du coût total des travaux ;
8.8.3. si le retard dépasse quatre-vingt-dix jours - à hauteur de 50% du coût total des travaux;
8.9. Pénalités et amendes prévues aux articles 8.7.-8.8. du présent Contrat, sont soumis au paiement des retenues de garantie conformément aux clauses 5.9, 5.10 du présent Contrat. Dans la partie non couverte par la garantie, les déductions, pénalités et amendes sont payables par le contractant au client dans les cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le client soumet la notification écrite correspondante (exigence).
8.10. Les pertes causées par l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations font l'objet d'une indemnisation intégrale au-delà des amendes prévues dans le Contrat.
8.11. Le paiement d'une pénalité ne libère pas les parties de leurs obligations.
9. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
9.1. Tous les différends et désaccords survenant entre les Parties au cours de l'exécution du présent Accord seront résolus par voie de négociations sur la base de la législation de la Fédération de Russie et du présent Accord.
9.2. Tous les différends et désaccords découlant de ou en relation avec le présent Accord, y compris ceux concernant sa mise en œuvre, sa violation, sa résiliation ou sa validité, s'ils ne sont pas réglés par des négociations bilatérales, sont soumis à une résolution devant un tribunal arbitral conformément à la législation de la Fédération de Russie. Fédération.
10. DISPOSITIONS FINALES
10.1. Tous les changements et ajouts au présent Accord ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties.
10.2. En cas de résiliation du présent Contrat par décision conjointe du Client et de l'Entrepreneur, le résultat des travaux exécutés est transféré au Client, qui paie à l'Entrepreneur le coût des travaux exécutés pour le montant déterminé par eux d'un commun accord.
10.3. La cession des droits de créance au Client en vertu du présent Contrat n'est pas autorisée sans le consentement du Client.
10.4. Le client a le droit de refuser unilatéralement d'exécuter le présent Contrat pour les motifs suivants :
10.4.1. En cas de violation par l'Entrepreneur des conditions de début et/ou de fin des travaux (étapes des travaux) ;
10.4.2. En cas de retard de livraison des matériaux et/ou équipements, lorsque le Contrat prévoit l'obligation de fournir les matériaux, équipements par le Titulaire ;
10.4.3. A tout moment après la conclusion du Contrat, lorsque le Client a eu connaissance de la mise à disposition par le Prestataire avant la signature du Contrat et lors de son exécution de fausses informations, d'autres informations qui ne correspondent pas aux idées du Client sur situation financière Le Contractant, ses documents constitutifs, ses permis (licences) pour effectuer des travaux effectués en vertu du présent Contrat par le Contractant, et d'autres informations sur un changement important de circonstances lorsqu'elles ont tellement changé que si le Client pouvait raisonnablement prévoir cela, le Contrat pas du tout été conclu par lui ou aurait été conclu à des conditions sensiblement différentes.
Les motifs de refus extrajudiciaire unilatéral du Client du présent Contrat ne s'appliquent pas aux cas où les Parties ont convenu par écrit des conditions de report de l'exécution des travaux (étapes des travaux), de la fourniture des matériaux de construction.
Le présent Contrat est réputé résilié à partir du moment où le Prestataire reçoit du Client un Avis de refus unilatéral d'exécuter le présent Contrat.
10.5. La signature du présent Contrat pour le Contractant signifie sa connaissance de la conception, de la documentation réglementaire, technique et autre du Client, nécessaire à la bonne exécution des travaux dans leur intégralité, ce qui prive le Contractant du droit de se référer au défaut du Client de fournir la documentation spécifiée à l'Entrepreneur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux par ce dernier.
10.6. Le présent Contrat est établi en 2 exemplaires ayant la même force juridique, un exemplaire pour chacune des parties. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature et est valable jusqu'à ce que les Parties remplissent pleinement leurs obligations.
10.7. Le Contractant s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations privilégiées du Client, qui sont devenues connues du Contractant au cours de l'exécution du présent Contrat, et également à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour protéger les informations privilégiées du Client et empêcher le l'utilisation et la diffusion d'informations privilégiées sans le consentement du Client.
10.8. Conformément à la clause -4 « sur le respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, le Client reconnaît l'adhésion obligatoire aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies, qui comprennent des principes généralement reconnus dans le domaine des droits de l'homme, les relations de travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption, définies par des actes juridiques internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ; Déclaration organisation internationale Travail sur les principes et droits fondamentaux au travail; La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ; Convention des Nations Unies contre la corruption. Le règlement -4 « sur le respect des principes du Pacte Mondial des Nations Unies est publié sur le site -4 » : www. ... L'entrepreneur avec le règlement -4 "sur le respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies connaît et s'efforcera de se conformer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et prendra toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la violation des principes de l'ONU Pacte mondial
10.9.
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent Accord :
Annexe 1. Termes de référence ;
Annexe 2. Documentation sur l'estimation des coûts ;
Annexe 3. Horaire de travail;
Annexe 4. Liste des matériaux et équipements fournis par l'Entrepreneur.
Annexe 5. Calendrier des paiements.
Annexe 6. Règlement de l'Organisation. Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Règles de sécurité pour les entrepreneurs. RO-BRiI-01.
Annexe 7. "Norme de l'organisation" Sur les mesures de sécurité lors du travail avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante dans les installations -4 ".
11. DÉTAILS ET SIGNATURES DES PARTIES :
« Construction : comptabilité et fiscalité », 2007, N 1
Il est connu qu'un entrepreneur peut réaliser une construction en utilisant à la fois ses propres matériaux et ceux du client. Achat de matériaux de construction seul, l'entrepreneur organise sa comptabilité selon les normes du PBU 5/01<1>et Directives méthodologiques pour la comptabilisation des stocks<2>... Si les matériaux de construction sont fournis en tout ou partie par le client, alors la procédure de leur comptabilisation est déterminée par les termes du contrat : les matériaux sont soit cédés à l'entrepreneur à façon, tout en restant la propriété du client, ou sont revendus à l'entrepreneur, le plus souvent avec compensation ultérieure du coût des travaux exécutés.
<1>Règlement sur la comptabilité "Comptabilité des stocks" PBU 5/01, approuvé. Par arrêté du ministère des Finances de la Russie du 09.06.2001 N 44n.
<2>Instructions méthodiques sur la comptabilisation des stocks, approuvées. Par arrêté du ministère des Finances de la Russie du 28 décembre 2001 N 119n.
Tenir compte des nuances de la comptabilité et comptabilité fiscale des deux côtés du contrat de construction. Convenons que les deux organisations sont des contribuables à la valeur ajoutée. C'est sur elle que les organisations ont des risques, surtout après le 1er janvier 2007.
Option un - décalage
Selon les termes du contrat de construction, les matériaux pour les travaux de construction et d'installation sont fournis par le client, compensant le coût des matériaux en paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur. Dans ce cas, l'entrepreneur achète réellement les matériaux du client. Par conséquent, dans la comptabilité de l'entrepreneur et du client, toutes les écritures sont complètement similaires à celles que le comptable effectue lors d'une vente et d'un achat réguliers. Les documents (factures, factures) sont également établis dans l'ordre approprié (pour l'opération de mise en œuvre). Il est clair qu'au moment de la cession des matériels, le client devra imputer la TVA à payer au budget. En conséquence, l'entrepreneur a le droit de réclamer la déduction fiscale. Cependant, c'est ici qu'une mauvaise surprise attend le comptable. Depuis le 1er janvier 2007, par. 2 p.4 art. 168 du Code des impôts de la Fédération de Russie, selon lequel le montant de l'impôt présenté par le contribuable à l'acheteur de biens (travaux, services), droits de propriété, est payé au contribuable sur la base d'un ordre de paiement pour le transfert des fonds lors de la réalisation d'opérations d'échange de marchandises, en compensant les créances mutuelles, lors de l'utilisation de titres dans les règlements. En d'autres termes, pour avoir droit à la déduction de la TVA « amont » (dans ce cas, les parties au contrat compensent le coût des matériaux de construction et des travaux de construction et d'installation achevés), chacune des parties impliquées dans la compensation doit d'abord transférer le montant de la taxe à la contrepartie. Au moment d'écrire ces lignes, tout clarifications formelles il n'y avait aucune procédure pour effectuer de telles opérations dans les bases de données d'information et juridiques. Par conséquent, nous osons supposer que le comptable doit faire ce qui suit.
Exemple 1... En novembre 2006, un accord a été conclu entre le client (propriétaire) et l'entrepreneur pour révision bâtiment industriel. Le prix total du contrat est de 1 298 000 roubles. (TVA incluse - 198 000 roubles), dont le coût des travaux de construction et d'installation convenus par les parties pour un montant de 590 000 roubles. (TVA incluse), matériaux nécessaires aux travaux - pour un montant de 708 000 roubles. (compte tenu de la TVA). Le contrat stipule que l'organisme de construction exécute tous les travaux à partir des matériaux du client. Dans ce cas, le coût des matériaux de construction fournis par le client est comptabilisé dans le paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur. L'acompte prévu au contrat n'est pas versé. Date d'achèvement - 25 janvier 2007
Tous les travaux ont été achevés et remis au client dans les délais fixés par le contrat. Le coût total des travaux pour l'entrepreneur est de 900 000 roubles. Le même mois, les organisations ont signé une loi sur la compensation des dettes mutuelles d'un montant de 708 000 roubles. (TVA incluse - 108 000 roubles). Le reste de la dette au titre du contrat a été remboursé par le client par virement bancaire.
| Contenu de l'opération | Débit | Crédit | Somme, frotter. |
| Produit reflété de la vente de matériaux prestataire | 62 | 91-1 | 708 000 |
| TVA facturée sur les ventes | 91-2 | 68 | 108 000 |
| Amortissement du coût des matériaux | 91-2 | 10 | 600 000 |
| Les travaux exécutés par l'entrepreneur sont acceptés (1 298 000 - 198 000) roubles. | 20 | 60 | 1 100 000 |
| TVA reflétée facturée par l'entrepreneur | 19 | 60 | 198 000 |
| Accepté pour déduction de la TVA sur le coût des travaux de construction et d'installation (590 000 roubles / 118 x 18) | 68 | 19 | 90 000 |
| T.V.A. (708 000 - 108 000) roubles. | 60 | 62 | 600 000 |
| Payé à l'entrepreneur TVA sur le montant de compensation | 60 | 51 | 108 000 |
| La TVA restante au titre du contrat est acceptée en déduction Contrat | 68 | 19 | 108 000 |
| prestataire (1 298 000 - 708 000) roubles. | 60 | 51 | 590 000 |
| TVA perçue sur le montant de la compensation, entrepreneur répertorié | 51 | 62 | 108 000 |
En conséquence, le comptable de l'entrepreneur en construction fera les écritures suivantes :
| Contenu de l'opération | Débit | Crédit | Somme, frotter. |
| Les matériaux reçus de client (708 000 - 108 000) roubles. | 10 | 60 | 600 000 |
| TVA incluse sur les matériaux | 19 | 60 | 108 000 |
| 20 | 02, 10, 69, 70 etc. | 900 000 | |
| Produit des ventes reflété | 62 | 90-1 | 1 298 000 |
| TVA facturée | 90-3 | 68 | 198 000 |
| Amortissement du coût des travaux effectués | 90-2 | 20 | 900 000 |
| Compensation reflétée des créances mutuelles hors T.V.A. (708 000 - 108 000) roubles. | 60 | 62 | 600 000 |
| Payé au client TVA sur le montant compensé | 60 | 51 | 108 000 |
| Accepté en déduction de la TVA sur le coût des matériaux | 68 | 19 | 108 000 |
| TVA perçue sur la valeur de compensation, client répertorié | 51 | 62 | 108 000 |
| A reçu des fonds du client en compte de règlement final | 51 | 62 | 590 000 |
L'exemple considéré prouve que les transactions de compensation sont devenues non rentables pour les deux parties au contrat. En effet, s'il stipule que les règlements sont effectués par compensation, alors le droit à déduction de la TVA est transféré de la période d'imposition dans laquelle les biens achetés (travaux, services) sont pris en compte, à une période d'imposition ultérieure - lorsque les montants des la TVA « en amont » à la contrepartie. Ainsi, dans ce cas, il est déraisonnable pour l'organisation de reporter le moment du transfert de la TVA du montant de la compensation à la contrepartie.
Lors de la mise en œuvre projet d'investissement, lorsque les fonctions d'investisseur, de maître d'ouvrage et d'entrepreneur sont exercées par différentes organisations, seul un investisseur peut réclamer la TVA sur le coût des travaux de construction et d'installation (le maître d'ouvrage ne refacture que la TVA facturée par l'entrepreneur). Par conséquent, seul le contractant sera confronté aux complexités envisagées de la TVA compensatoire. Pour déduire la TVA « en amont » sur les matières, il doit également payer ce montant au client en espèces. Rappelons que dans ce cas, le client-développeur acquiert d'abord les matériaux aux dépens du financement ciblé de l'investisseur, puis les vend à l'entrepreneur pour effectuer les travaux prévus au contrat.
Veuillez noter : en raison du fait que la propriété des matériaux passe à l'entrepreneur, leur coût est inclus dans le coût total des travaux de construction et d'installation et est reflété dans les formulaires KS-2 et KS-3.
Nous notons également que le transfert de matériaux sur une base remboursable peut être effectué par les parties concluant un contrat séparé pour la fourniture de matériaux avec la compensation ultérieure des contre-dettes. Cependant, la comptabilisation des transactions sera similaire.
Option deux - système de péage
Dans ce cas, les matériaux sont transférés à l'entrepreneur à façon, c'est-à-dire qu'ils restent la propriété du client. Le coût des travaux de construction est déterminé par les parties, hors frais de matériel.
Il convient de noter qu'il y a eu récemment une opinion selon laquelle la fourniture de matériaux de construction par le client à l'entrepreneur ne peut pas être considérée comme une base donnant-donnant. Les partisans de ce point de vue font appel au fait que seuls les matériaux transférés pour traitement, c'est-à-dire pour la fabrication de biens meubles (article 220 du Code civil de la Fédération de Russie) peuvent être considérés comme donnant-donnant. L'entrepreneur ne recycle pas les matériaux, mais les utilise dans les travaux de construction et d'installation. Sur cette base, il est conclu que le système de péage ne s'applique pas dans ce cas. Par conséquent, estiment ces experts, l'enregistrement des transactions devrait être effectué comme un achat et une vente.
L'auteur ne soutient pas ce point de vue. Des clauses 156 et 157 des Directives méthodologiques pour la comptabilisation des stocks, il s'ensuit que les matériaux acceptés par l'organisation de la part du client pour le traitement (traitement), l'exécution d'autres travaux ou la fabrication de produits sans payer le coût sont reconnus comme des concessions mutuelles. matériaux acceptés et avec l'obligation de restituer intégralement les matériaux recyclés (traités), de remettre le travail effectué et les produits fabriqués. Une organisation a le droit de transférer ses matériaux à une autre organisation pour traitement (traitement, exécution de travaux, fabrication de produits) en tant que concession. Ainsi, la qualification des matériaux comme donnant-donnant ne dépend pas de la nature de leur utilisation par l'entrepreneur (dans la fabrication de produits ou dans l'exécution de travaux). La législation permet ces deux cas. Dans ce cas, deux autres caractéristiques sont déterminantes : d'une part, le coût de ces matériaux n'est pas payé par le client à l'entrepreneur après la fabrication du produit, l'exécution des travaux. Et, d'autre part, l'entrepreneur qui a reçu les matériaux donnant-donnant est obligé de transférer les produits fabriqués à partir de ceux-ci ou les travaux exécutés avec leur utilisation à un client spécifique. Par conséquent, à notre avis, rien ne limite le droit des organismes de construction d'utiliser ce régime.
Pour votre information : la possibilité de transférer des matériaux sur une base de péage en relation avec la construction est confirmée dans les Résolutions du FAS SZO du 10 mars 2006 N A05-5137 / 2005-19 et du 17 juillet 2002 N 6613 / A21- 986 / 02-C2.
Examinons brièvement quelques-unes des dispositions de droit civil qui régissent les relations des parties dans cette situation. Premièrement, l'entrepreneur est tenu, à la fin des travaux, de restituer au client le matériel qu'il n'a pas consommé (article 713 du Code civil de la Fédération de Russie). Deuxièmement, selon le paragraphe 1 de l'art. 705 du Code civil de la Fédération de Russie, le risque de perte accidentelle ou de dommages accidentels aux matériaux, équipements transférés pour le traitement (traitement) d'une chose ou d'un autre bien utilisé pour l'exécution du contrat est supporté par la partie qui les a fournis. Troisièmement, en vertu de l'art. 714 du Code civil de la Fédération de Russie, l'entrepreneur est responsable du défaut de conservation du matériel, de l'équipement ou d'autres biens fournis par le client, qui se sont retrouvés en la possession de l'entrepreneur dans le cadre de l'exécution du contrat. Enfin, quatrièmement, conformément à l'art. 728 du Code civil de la Fédération de Russie dans le cas où le client résilie le contrat, l'entrepreneur est tenu de restituer les matières premières fournies par le client et, en cas d'impossibilité, de rembourser le coût des matériaux. Nous reviendrons plus loin sur l'application de ces normes.
Et maintenant passons aux spécificités de la comptabilité et de la comptabilité fiscale des opérations. Le client, qui a transféré ses matériaux à l'entrepreneur en tant que concession, n'a pas déduit leur coût du bilan, mais continue de le comptabiliser sur un sous-compte séparé. En conséquence, l'entrepreneur au moment de la réception de ces matériaux les inscrit sur le compte hors bilan 003 « Matériaux acceptés pour traitement ». Dans le même temps, le comptable de l'organisation contractante effectue une comptabilité analytique des matériaux de péage en fonction des clients, des noms, de la quantité et du coût, ainsi que des lieux de stockage et de l'exécution des travaux. Ce sont les exigences de base pour la comptabilisation des matériaux de péage (voir les clauses 156 et 157 des Directives méthodologiques pour la comptabilisation des stocks).
Le transfert des matériaux à l'entrepreneur est établi une facture pour la libération des matériaux sur le côté sous la forme M-15, qui est approuvée par la résolution du Comité national des statistiques de Russie du 30.10.1997 N 71a<3>... Cette facture doit indiquer non seulement la quantité de matériaux fournis par le client, mais également leur coût. Il sera reflété dans le solde du contractant sur le compte 003 « Matériaux acceptés pour traitement ».
<3>Résolution du Goskomstat de Russie du 30.10.1997 N 71a "Sur l'approbation de formes unifiées de documentation comptable primaire pour la comptabilisation du travail et de son paiement, les immobilisations corporelles et incorporelles, les matériaux, les articles de faible valeur et d'usure, les travaux en capital construction."
Clause 1 de l'art. 713 du Code civil de la Fédération de Russie impose à l'entrepreneur l'obligation de soumettre au client un rapport sur les matériaux consommés après la fin des travaux, qui servira de pièce justificative pour justifier leur annulation par le client et l'inclusion de leur coût dans le coût initial de l'objet d'immobilisations construit (reconstruit, modernisé, etc.). Forme unifiée un tel rapport n'a pas été approuvé par le Goskomstat de Russie, il est donc rédigé sous quelque forme que ce soit, mais doit contenir les informations obligatoires prévues au paragraphe 2 de l'art. neuf Loi fédérale du 21.11.1996 N 129-FZ "Sur la comptabilité". Sur la base de ce rapport, le coût des matériaux transférés et utilisés dans la construction est débité par le client du crédit du compte 10-7 "Matériaux transférés pour traitement à l'extérieur" au débit du compte 08-3 "Construction de immobilisations".
Dois-je inclure le coût des matériaux fournis par le client dans les formulaires KS-2 et KS-3 ? La plupart des experts donnent une réponse négative à cette question.
Exemple 2... En novembre 2006, un accord a été signé pour la reconstruction locaux industriels... Le coût des travaux de construction et d'installation convenus par les parties d'un montant de 590 000 roubles. (TVA incluse - RUB 90 000). Les matériaux pour l'exécution des travaux sont fournis à l'entrepreneur par le client sur la base d'un forfait. Leur liste et leur coût s'élèvent à 700 000 roubles. les parties ont convenu dans le cahier des charges du contrat de construction. L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au plus tard cinq jours à compter de la date de réception de l'acompte d'un montant de 236 000 roubles. Date d'achèvement - 25 janvier 2007
Tous les travaux ont été terminés et livrés au client dans les délais. Le même mois, le client s'est acquitté de la dette au titre du contrat de travail par virement bancaire.
Les matériaux de construction reçus sur une base de péage ont été entièrement consommés par l'entrepreneur pendant les travaux de construction et d'installation. Les coûts de l'entrepreneur liés à l'exécution du contrat s'élevaient à 400 000 roubles.
Dans la comptabilité du client, les transactions sont reflétées dans les écritures suivantes :
| Contenu de l'opération | Débit | Crédit | Somme, frotter. |
| En novembre 2006 | |||
| Matériaux de construction remis à l'entrepreneur | 10-7 | 10-8 | 700 000 |
| Prépaiement indiqué dans le contrat contrat de construction | 60-2 | 51 | 236 000 |
| En janvier 2007 | |||
| Résultats des travaux de construction et d'installation acceptés par l'entrepreneur | 08 | 60-1 | 500 000 |
| La TVA facturée par l'entrepreneur est incluse | 19 | 60-1 | 90 000 |
| Coût de la construction dépensée matériaux inclus dans le prix de reconstruction | 08 | 10-7 | 700 000 |
| Augmentation du coût initial du bâtiment de frais de reconstruction (500 000 + 700 000) roubles. | 01 | 08 | 1 200 000 |
| Présenté en déduction de la TVA sur le coût des travaux de construction et d'installation | 68 | 19 | 90 000 |
| 60-1 | 60-2 | 236 000 | |
| Le règlement final a été conclu avec prestataire (590 000 - 236 000) roubles. | 60-1 | 51 | 354 000 |
Le comptable de l'entreprise de construction de l'entrepreneur effectuera les écritures suivantes dans la comptabilité :
| Contenu de l'opération | Débit | Crédit | Somme, frotter. |
| Les matériaux de construction reçus du client ont été pris en compte. matériaux | 003 | 700 000 | |
| Paiement anticipé reçu en vertu de l'accord contrat de construction | 51 | 62-2 | 236 000 |
| TVA facturée sur le prépaiement (236 000 roubles / 118 x 18) | 76-TVA | 68 | 36 000 |
| Les dépenses pour l'exécution des travaux sont prises en compte | 20 | 02, 10, 69, 70 etc. | 400 000 |
| Produit reflété de la mise en œuvre des travaux de construction et d'installation | 62-1 | 90-1 | 590 000 |
| TVA facturée | 90-3 | 68 | 90 000 |
| Amortissement du coût des travaux | 90-2 | 20 | 400 000 |
| Le prépaiement au titre du contrat est crédité | 62-2 | 62-1 | 236 000 |
| Accepté en déduction de la TVA sur l'avance | 68 | 76-TVA | 36 000 |
| La construction épuisée matériaux | 003 | 700 000 | |
| Fonds reçus au titre du remboursement dettes des clients pour les travaux de construction et d'installation achevés (590 000 - 236 000) roubles. | 51 | 62-1 | 354 000 |
Si l'entrepreneur n'a pas entièrement utilisé les matériaux à fournir, les parties peuvent convenir que :
- l'entrepreneur retourne les matériaux restants au client. Dans ce cas, après le transfert des matériaux, l'entrepreneur "fermera" le compte 003, et le client fera l'écriture : Débit 10-8 Crédit 10-7 ;
- l'entrepreneur achète les matériaux restants au client et les paie. Les transactions dans la comptabilité du client et de l'entrepreneur sont reflétées dans l'ordre habituel de vente et d'achat ;
- l'entrepreneur conserve les matériaux. Dans le même temps, le client retient son coût sur le prix du contrat pour la mise en œuvre des travaux de construction et d'installation, c'est-à-dire qu'il paie à l'entrepreneur non pas la totalité du montant, mais une partie moins le coût du reste des matériaux . La transaction est enregistrée comme un achat et une vente avec compensation ultérieure. Dans ce cas, le client de la manière habituelle reflète la vente des matériaux de construction restants, le comptable de l'entrepreneur fera les écritures suivantes sur les comptes:
Débit 10-8 Crédit 60 - l'affichage des matériaux de construction est pris en compte ;
Débit 19 Crédit 60 - La TVA facturée par le client est acceptée ;
Crédit 003 - solde des matériaux radiés.
La seule difficulté pour le contractant sera le problème de l'application de la déduction TVA (c'est-à-dire le montant de la taxe "amont" compensatoire). Cependant, sa solution a été mentionnée ci-dessus.
Bien entendu, un autre scénario est également possible. Supposons que, selon les termes du contrat, l'entrepreneur doive restituer les matériaux restants après l'achèvement des travaux, mais ne l'ait pas fait en temps opportun, et matériaux plus tard ont été enlevés ou endommagés. Qui dans ce cas supporte les pertes dues à la perte des matériaux fournis par le client ? Essayons de le comprendre, en nous appuyant sur les conclusions du FAS SZO, énoncées dans la Résolution du 10.02.2006 N A21-1621 / 2005-C2. Ainsi, l'entrepreneur a refusé de retourner les matériaux inutilisés au client, invoquant leur perte due à l'incendie. En conséquence, le client a intenté une action en justice pour récupérer les dommages-intérêts de l'entrepreneur à hauteur du coût des matériaux fournis sur une base de péage.
L'entrepreneur, à l'appui de sa position, a apporté la norme de la clause 1 de l'art. 705 du Code civil de la Fédération de Russie, selon lequel le risque de perte accidentelle ou de dommages accidentels aux matériaux, équipements, transférés pour le traitement (traitement) de choses ou d'autres biens utilisés pour l'exécution du contrat est supporté par la partie qui leur a fourni. Cependant, les juges ont jugé différemment. La Résolution précise que cette règle n'est applicable aux relations des parties qu'en cas de dommages (destruction) de matériaux lors de leur utilisation directe dans le cadre de l'exécution des travaux. Après son achèvement, l'entrepreneur sera responsable de la non-conservation du matériel fourni par le client. C'est-à-dire que les dispositions de l'art. 714 du Code civil de la Fédération de Russie. Les nuances de l'application des normes de l'art. De l'art. 705 et 714 du Code civil de la Fédération de Russie doivent être pris en compte à la fois par le client et l'entrepreneur.
Ainsi, nous avons analysé les caractéristiques de la comptabilité et de la comptabilité fiscale des transactions en différentes options la relation entre le client et l'entrepreneur pour la fourniture de matériaux de construction. Nous espérons avoir réussi à attirer l'attention des lecteurs sur des questions problématiques et à vous mettre en garde contre d'éventuelles erreurs.
T.K. Yulina
Expert en revues
"Construction:
Comptabilité
et fiscalité"
Les matières premières ou matières de sous-traitance sont des matières premières ou des matières qui sont transférées par le donneur d'ordre à un tiers pour traitement ou transformation. La transformation comprend également la production de marchandises à partir des matières premières fournies. De plus, l'entreprise de transformation n'a pas le droit de prendre en compte le coût des matières dans le prix du produit fini. L'entreprise de transformation est tenue de restituer intégralement les matières transformées ou les matières premières, de remettre le travail effectué et les produits finis. Ceci est fixé à l'article 156 de l'arrêté du ministère des Finances n° 119Н. Nous vous expliquerons comment la comptabilité est menée dans les documents ci-dessous.
Tenir des registres des matières premières
Habituellement, les matières premières à façon sont transférées pour la construction ou travaux de rénovation ou pour la production de produits (par exemple, des fruits en conserve).
La comptabilisation des matériaux fournis par le client dans la construction (en fait, pas seulement dans la construction) se fait par la conclusion d'un accord contractuel entre l'employeur et l'entrepreneur en vertu de l'art. Code civil de la Fédération de Russie. Lors de la rédaction d'un contrat, l'art. Code civil de la Fédération de Russie. Selon cet article, le document doit refléter :
- Le volume et le coût de la matière première ou du matériau fourni.
- Comment les déchets seront retournés.
- Possibilités de calcul.
Les conditions énumérées sont essentielles et sont nécessaires pour une comptabilité correcte.
Les stocks reçus dans le cadre du contrat ne sont pas la propriété de l'entrepreneur, de sorte que les matériaux restent enregistrés auprès de l'organisation qui a commandé les services. Le propriétaire des matières premières transférées reste sur le compte n° 10 « Matériaux » avec leur transfert au sous-compte n° 10-7 « Matériaux qui ont été transférés pour traitement à un organisme tiers ». Cela se reflète dans l'arrêté n° 94Н du ministère des Finances.
Sur ce sous-compte du service comptable, le mouvement des matières premières est enregistré, qui est transféré à une société tierce pour traitement. Le prix de ces matières est pris en compte dans le poste de dépenses pour la fabrication des marchandises acceptées à partir de ces mêmes matières.
L'organisation contractante reflète les matières premières reçues sur le compte hors bilan 003 "Matières premières reçues pour transformation". Si l'entrepreneur n'utilise pas ce compte hors bilan, les autorités fiscales peuvent le présenter comme une violation flagrante des règles existantes. Pour cela, une amende peut être infligée en vertu de l'art. Code des impôts de la Fédération de Russie jusqu'à 10 000 roubles.
Selon la lettre du ministère des Finances n°67N, les informations sur les mouvements hors bilan sont jointes aux rapports comptables sous forme de tableaux. Selon la législation, la lettre n° 67N est recommandée et facultative, mais les rapports ne reflétant pas l'activité hors bilan peuvent être considérés comme incorrects.
Remplir les factures
Pour le transfert des articles en stock du client à l'entrepreneur, une facture est remplie selon le formulaire n° M-15. Ce document reflète :
- Le volume de matières premières qui est transféré.
- Prix et coût (la TVA est facultative ici) des matières premières.
- Sur la base de quel document le transfert a lieu (contrat ou accord de résiliation).
Un entrepreneur peut marquer l'arrivée des marchandises et des matériaux avec deux options : établir un bon de réception indiquant les conditions de péage de réception ou apposer un tampon sur la documentation d'accompagnement du fournisseur.
Impression à partir de la deuxième méthode, conformément à l'article 49 des lignes directrices numéro de commande 119Н, équivaut à un bon de réception.
La radiation du prix des matières premières du fournisseur du compte du client est basée sur les informations fournies par l'entrepreneur (art. Code civil de la Fédération de Russie). Les données correspondantes sont établies sur le formulaire du rapport matériel n° M-19. Dans ce cas, le montant d'argent utilisé est prélevé sur l'entrepreneur à partir du devis des travaux de construction. La base de déduction du devis est l'acte d'acceptation des travaux exécutés sous le formulaire n° KS-2.
Malgré ce qui précède, l'estimation comprend le coût de tous les matériaux et matières premières qui ont été utilisés dans les travaux de construction et d'installation, quel que soit leur acheteur : l'entrepreneur ou le client. Cela oblige à faire le décret du Comité national de la construction de la Fédération de Russie n ° 15/1.
La question se pose : comment prendre en compte le coût des matériaux fournis par le client ? Dans la lettre du ministère de la Construction n°12-155, il est expliqué que ce coût apparaît dans le cadre des sommes remboursables dans les règlements mutuels entre les parties.
L'entrepreneur dans l'acte d'acceptation du formulaire n° KS-2 affiche l'utilisation des matériaux du client dans la colonne « Matériaux du client » avec la fixation de leur coût. Dans le montant final des travaux de l'entrepreneur, le prix de tous les matériaux utilisés par le fournisseur n'apparaît pas (l'entrée "Moins les matières premières du client" est faite).
La violation de ces règles peut entraîner le fait que le coût des matériaux commandés peut ne pas être pris en compte par l'entrepreneur. Pour le client, cela signifie que :
- L'apparition d'une double prise en compte du coût des matières transférées dans le devis est probable (achat préalable pour transfert à l'entrepreneur ; inclusion par l'entrepreneur des matières premières transférées comme siennes).
- Un entrepreneur peu scrupuleux a la possibilité de voler les matériaux transférés.
Compte tenu de ce qui précède, bureau des impôts au cours du contrôle, il compare la comptabilité des matériaux des clients et des entrepreneurs. Le client prend la documentation sur la radiation des matériaux et la compare avec les actes de travail exécutés par l'entrepreneur.
Lors de l'audit, l'inspection des impôts compare la comptabilité des matériaux des clients et des entrepreneurs.
Taxes et matériel de péage
Si les matériaux non utilisés, selon les termes du contrat conclu, restent avec l'entrepreneur, alors cette opération est considérée comme une mise en œuvre et est soumise à la TVA (art. Code des impôts de la Fédération de Russie). Dans ce cas, à l'achèvement de la construction, sur la base des rapports de l'entrepreneur, le client pour le coût des matériaux qui restent à l'entrepreneur.
Selon l'art. et le Code des impôts de la Fédération de Russie, les biens liés aux pénuries ne sont pas soumis à la TVA.
Tout faux documenter peut faire demi-tour risques fiscaux sous forme de non-reconnaissance partielle ou totale des dépenses, ce qui entraînera des taxes et des amendes supplémentaires.
L'assiette fiscale n'est réduite que sur justificatifs de dépenses. Les contrats mal conclus peuvent être partiellement ou totalement requalifiés en contrats de forme différente, ce qui affectera le montant des taxes calculées.
